moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470422448 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب وتشغيل وذلك في توريد وتركيب وتشغيل اجهزه التكييف المخفي والاسبليت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٨,٣٥٩.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤١,١١٤.٠٠) واحد واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٨,٣٥٩.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢,٧٥٥.٠٠) الفان وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (امتار اضافيه للنحاس امريكي وفرق شراء اجهزه اسبليت لتغيير الموديل) بمبلغ قدره (٢,٧٥٥.٠٠) الفان وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي استنادا علي (امتار النحاس المنفذه +تغير موديل اجهزه الاسبليت عن المتفق عليها)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٢٧٥٥ بنسبه (٧%) تتمثل في توريد وتركيب اجهزه وحدات مخفي + اسبليت واضافي امتار النحاس بمبلغ قدره (٢,٧٥٥.٠٠) الفان وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 01/06/1444 ه حضر المدعي اصاله (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وبسؤال المدعي عن دعواه، وطلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ولامهال المدعي عليها الغايبه لتقديم الجواب قررت الدايره تاجيل الجلسه علي ان يقدم الجواب خلال عشره ايام ثم المدعيه تقدم الرد بعد ذلك خلال مده مماثله. وتاجلت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/08/1444ه حضر وكيل المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه وبمناقشه المدعي في البينات المقدمه ذكر ان مبلغ المطالبه هي قيمه تمديدات وفرق اسعار وذكر بانه قد قدم فاتوره المتعلقه باعمال النحاس الاضافيه اضافه الي قيمه تغير الاسعار حيث اننا وردنا للمدعي عليه بعد سنه من التعاقد وقد تغيرت الاسعار والموديلات ثم بعد التوريد طلبت من المدعي عليه دفع فارق الاسعار فاخذت تماطل المدعي عليها. وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/10/1444 ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما يثبت تسليم كامل مبلغ المطالبه المتفق عليها، فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/11/1444 ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/12/1444 ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجاب قايلا لم اتمكن من ارفاق كشف الحساب اطلب مهله لتقدميها في الجلسه القادمه فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/01/1445 ه حضر المدعي اصاله وقد سالت الدايره المدعي عن سبب التاخر في توريد المكيفات للمدعي عليها ذكر المدعي ان موقع التنفيذ لم يكن جاهزا لتنفيذ الاعمال وبعد مرور سنه طلب المدعي عليه اكمال تركيب اجهزه التكييف وقد افهمت ممثل الشركه بتغير اسعار الاجهزه المشتراه من قبل المدعي عليها ثم حضر وكيل المدعي عليها اثناء الجلسه وذكر بانه تقدم بجواب علي الدعوي وقررت الدايره العدول وعدم قبول الجواب المقدم من المدعي عليها لامهالها عدت مهل وعقد عده جلسات وعدم تقديم الجواب وتغيبها عن الحضور وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/02/1445 ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها سالت الدايره المدعي هل لديه بينه علي انه قام بتنفيذ اعمال نحاس زايده ذكر يوجد تقرير صادر من المؤسسه بتنفيذ اعمال النحاس، كما ذكر انه لديه محادثات مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال النحاس واطلب مهله لتقديمها وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انني اطلب مهله لرجوع لموكلي لتحقق من وجود اعمال زايده علي ما جاء في العقد، ثم ذكر المدعي انه يوجد محادثه اخري لاستحقاق المبالغ وهي محادثه مع ولدي (...) وانه سيحيل الفاتوره للمحاسب، وطلب مهله لتقديمها وعليه تاجلت الجلسه. وقدم المدعي مذكره تضمنت: نرفق لكم المحادثه مع ممثل الشركه المدعو (...) صاحب الرقم الظاهر في المرفق، علما بان نص المقطع الصوتي كالتالي: (...): بالنسبه للعقد انت عطيتني كامل، لكن لكل مكيف اتفقنا عليه 5 متر ومازاد يحسب المتر بالنسبه للمخفي 80 وبالنسبه للاسبيلت 70، وبعطيك تنبيه اننا حطينا تقرير ووضعنا امتار النحاس كامله والاجمالي، وخصمنا منها 5 متر علي كل مكيف، والمتبقي اضافي النحاس، يمكن هالجزييه البسيطه ماوضعناها في العقد لكننا بينا ان لكل جهاز 5 متر، الاضافي يحسب مخفي 80 والاسبلت 70 والمقطع الثاني جاني مهندس (...) وقال انه فيه زياده نحاس في الاسبيلت وباعطيك تقرير.. وتم الرد من قبل المدعو (...) بمانصه: تمام ماعندك ادني مشكله بس ابيه يخلص الموضوع يا الشيخ وارسل لي التقرير وابشر وقد تم ارسال التقرير، ثم التذكير بالسداد عده مرات وفي كل مره يعتذر ويعد بارسالها للمحاسب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/04/1445ه حضر المدعي اصاله كما حضر محامي المدعي عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي مستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي قايمه بين تجار متعلقه بعقد تجاري فان الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمه طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالدخول لموضوع الدعوي وحيث تطلب المدعيه في دعواها الزام المدعي عليها قيمه اعمال منفذه ومنها مبالغ متبقيه قدرها (٢,٧٥٥.٠٠) الفان وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي. وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في كشف الحساب وجدول الاعمال المنفذه والفاتوره المرفقه كما قدم عدد من الرسايل النصيه (واتساب) وفيها جواب من ممثل المدعي عليه طلب انهاء الاعمال والاستعداد بدفع المبالغ المتبقيه وهذا اقرار ضمني بصحه الدعوي والمبالغ وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور عده جلسات بدايه من اول جلسه منعقده مع امهال الدايره لها ولم تقدم جوابها بعد امهالها مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢,٧٥٥.٠٠) الفان وسبع ميه وخمسه وخمسون ريال سعودي.