gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه VA-2025-67: قرار رقم (V-243401-2024) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستافف من/المكلف المستافف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: في يوم الثالث الموافق 2025/04/22 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 14/04/2026 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15، والمدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاريخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بصور كل من: رييسا ... / الاستاذ عضوا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2024/10/03 م، من ... هويه وطنيه رقم (....) اصاله عن نفسه، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VR-2024-235478) في الدعوي المقامه من المستانف ضد المستانف . ضدها الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للتکرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي المدعي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانغ، فقد تقدم الي الداره الاستثناعيه بالايحه استثناث تخصصت اعتراضه علي قرار داره الفصل الفاضي برقض دعواه بشان الاعتراض علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر اغسطس من عام 2021، وذلك بسبب تنفيذ اعمال www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني |e Public | 5/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الاتياييه VA-2025-67: قرار رقم ( V-243401-2024 ) الصادر في الاستيانه رقم المستخدم خلال شهر 6 لعام 2021م اي خلال الفتره الانتقاليه مستندا بذلك علي نص الفقره (د/10) من الماده (79) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما يتم احتساب نسبه الضريبه المستحقه بناء علي تاريخ التوريد دون النظر الي تاريخ اصدار الفاتوره وذلك وفقا لنص الفقره (١/10) من ذات الماده، بالاضافه الي ان الجهه المالكه للمشروع هي (....) والاستشاري المشرف علي تنفيذ المشروع (....) والمقال اول الباطن المنفذ (المستانف)، ويوضح المستانف بان تحديده للضريبه بنسبه 5% بناء علي "خطاب" المستخلص المرفوع من الاستشاري الي الجهه المالكه والذي تضمن تطبيق الضريبه بنسبه 5% وفقا للتعاميم الصادره من هييه الزكاه ووزاره الماليه بشان تطبيق الضريبه خلال السنه الماليه و1440/1439 ه، بالاضافه الي خطاب (....) والذي تضمن احتساب الضريبه بنسبه 5%، وحيث ان الجهه المالكه للمشروع هي جهه حكوميه وعليه تم الالتزام بما جاء في خطاب اعتماد المستخدم، والتي يطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 24/10/24 ه-1446/10/24 الموافق 22/04/2025، الساعه 12:م، عقدت الداريه الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلم الانتقاييه جاستها بحضور اعضايها المدونه اسماهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه (25711): عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والضروريه الحصاريه بالامر الملكي رقم: و tairيخ: 1445/04/08 و tairيخ: 1445/04/08 و tairيخ: 1445/04/08 و tairيخ: (25711): رقم: و tairيخ: 1445/04/08 و tairيخ: (25711): رقم: و tairيخ: 2445/04/08 و tairيخ: (25711): رقم: و tairيخ: 2445/04/08 و Tairيخ: (25711): رقم: و tairيخ: (2445/04/08) و tairيخ: (25711): رقم: و tairيخ: (2445/04/08) و tairيخ: (25711}: رقم: و tairيخ: (2445/04/08) و tairيخ: (25711}: رقم: و tairيakh: (2445/04/08) و tairiyakh: (25711}: رقم: و tairiyakh: (2445/04/08) و tairiyakh: (25711}: رقم: و tairiyakh: (2445/04 وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنحوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. الموقي الالكتروني : الموقي | PePublic | 5/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه VA-2025-67: قرار رقم (V-243401-2024) الصادر في الاستياناف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستيافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق وستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، تبين للدايره الاستيافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانف بشان الاعتراض علي التقييم النهايي للفتره الخريريه لشهر اعسطس من عام 2021م، وحيث ان المستانف يعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب تنفيذ اعمال المستخلص خلال شهر 6 عام 2021م اي خلال الفتره الانتقاليه مستندا بذلك علي نص الفقره (10/د) من الماده (79) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما يتم احتساب نسبه الضريبه المستحقه بناء علي تاريخ التوريد دون النظر الي تاريخ اصدار الفاتوره وذلك وفقا لنص الفقره (10/ا) من ذات الماده، بالاضافه الي ان الجهه المالك للمشروع هي (... والاستشاري المشرف علي تنفيذ المشروع (... والموقاول الرييسي (...) ومقاول الباطن المنفذ (المستانف)، ويوضح المستانف بان تجديده للضربه بنسبه 5% بناء علي "خطاب" المستخلص المرفوع من الاستشاري الي الجهه المالك والذي تخص من تطبيق الضربيه بنسبه 5% وفقا للتعليم الصادره من هييه الزكاه ووزاره الماليه بشان تطبيق الضربيه خلال السنه الماليه 1440/1439 ه، بالاضافه الي خطاب (... والذي تخصص انتساب الضربيه بنسبه 5% وحيث ان الجهه المالك للمشروع هي جهه حكوميه وعليه تم الالتزام بما جاء في خطاب اعتماد المستخلص. باطلاع الداره الاستثناييه علي ما ورد في ملف الدعوي، وحيث ان المستايف يعترض علي قرار دايره الفصل القاضي بتاييد اجراء المستايف ضدها (الهييه) يازضاع المستخلص محل الخلاف بملغ (13,98) (1,904,1,18) الي المرجبه بنسبه 15% بدلا من 5% لمخالفته للشروط الوارده في الفقره (10) من الماده (79) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وذلك لتمديد العقد الاساسي بتاريخ 2020/09/08 من اطراف الدعوي يënح صدر قرار الاحكام التقاليه، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه 2021/08/16 من اطراف الدعوي يënح بان فاتوره المستحل محل الخلاف الصادره بتاريخ 2021/08/16 من المستانف (مكقاول باشن) الي العميل (...) عن الاعمال المنجزه لشهر 6 لعام 2021 تتعلق بتنفيذ مشروع انشاء مبني ... حيث يënح بان المستانف يعد (المقاول الباطن) للمشروع، ويعد (المقاول 2021/08/16) العميل (...) المقاول الرييسي للمشروع وذلك وفقا للاتفاقيه المبرمه بتاريخ (1436/6) الموافق (2021/05/3/24) من الموقي الالكتروني: الموقي Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-67: قرار رقم ( V-243401-2024 ) الصادر في الاستيانف رقم تضمنت الاتفاقيه المقدمه تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ تسليم الموقع، وبالطلاع علي المستخلص رقم 33 الصادر من (المقاول الرييسي) الي (الجهه المالكه للمشروع الاعمال المنجزه من تاريخ 2021/06/02) يتحخب بانه تم تمديد المشروع فتره 56 شهرا اضافيه اي تم تمديد معقد الاعساسي علي عده مراحل وفقا ايفاه المستانف للهييه، وبمطابقه الفاتوره محل الخلاف والمقدمه في مخذره الهييه الصادره من المستانف (مقالب الباطن) الي العميل (المقاول الرييسي) يتبين بانها مرتبطه ومطابقه لقيمه المستخلص الاساسي - رقم 33 - الصادره من المقال الرييسي) الي (الجهه المالكه) بقيمه المقال الرييسي بعد تابعا لل‘ال‘د‘اسي، بالتالي ولما ان الاعمال المنجزه ل‘فاتوره هي اعمال متعلقه بال‘ال‘د‘اسي المبرم من عام 2015 م والذي تم تمديده ل‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د ‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘د‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d‘d’” والذي تنتهي معه الداره الاستينافيه الي قبول الاستيناف. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... )، شكل. ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم ( ... )، بملغ (1,904,013.88) مليون وتسعمايه وارعه الف وثلاثه عشر ريال واثمانيه وثمانون هله، المتعلق بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه % 15 والغاء قرار دايره الفصل، والغاء قرار الهييه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 5/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتفاييه VA-2025-67: قرار رقم: (V-243401-2024) الصادر في الاستثناف رقم عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 5/5 8001220000: الرقم المجاني