moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٦٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في مقاولات، لمده (٦٠) ستون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/١١/٥ه، الموافق ٢٠١٣/٠٩/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه، الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٦٨٣٩٥٣٤) مايه وسته واربعون مليونا وثمان ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥٤٠٩٤٦٦٩) مايه واربعه وخمسون مليونا واربعه وتسعون الفا وست ميه وتسعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٥٠٤٣٣٧٧٥) مايه وخمسون مليونا واربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٦٠٨٩٤) ثلاثه ملايين وست ميه وستون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢١ه، الموافق ٢٠١٨/١١/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ١٥٤٠٩٤٦٦٩ بمبلغ وقدره(٠) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٢ه، الموافق ٢٠١٨/١١/٣٠م، وقيمه (٧٧٧٥٧٥٨) سبعه ملايين وسبع ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (٣٦٦٠٨٩٤) ثلاثه ملايين وست ميه وستون الفا وثمان ميه واربعه وتسعون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: ((...)) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، وباطلاع الدايره طلبت من المدعي وكاله تحرير الدعوي وتقديم كامل المستندات، فطلب مهله لذلك، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله ان يقدمها خلال مده اقصاها خمسه ايام عبر البرنامج وعبر البريد الالكتروني للدايره وان يضمن نسخه للمدعي عليه وكاله عبر البريد كي يطلع عليها ويقدم رده خلال الخمسه ايام التاليه لمهله المدعي وكاله بذات الطريق، وذلك عبر اشراف وتوجيه امين الدايره عبر البريد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما استمهلوا لاجله افاد المدعي انه قدم دعوي محرره في البرنامج بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره وجدته في ملف القضيه، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (الموضوع: تحرير لايحه دعوي مقدمه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده ضد المدعي عليها/ شركه (...) اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه بلايحه الدعوي محرره في الاتي: موجز وقايع الدعوي اولا: بموجب عقد تشغيل وصيانه رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٤ه، تعاقدت موكلتي مع (...) لتنفيذ مشروع (...) بقيمه اجماليه للعقد قدرها (١٤٦.٨٣٩.٥٣٤) مايه وسته واربعون مليونا وثمانمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا، وبمده للتنفيذ قدرها ستون شهرا ميلاديا تبدا من تاريخ استلام الموقع في تاريخ ١١/٩/٢٠١٣م وتنتهي في تاريخ ١١/٩/٢٠١٨م. مرفق رقم١-عقد المشروع ومحضر استلام الموقع (...) اعتبارا من ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه، الموافق ٠١/١١/٢٠٢١م؛ وعليه نطلب قبول هذه الدعوي امام محكمتكم الموقره بحسب الاختصاص. ثانيا: بعد قيام موكلتي بتنفيذ ما نسبته (٥١.٦٧%) من اعمال المشروع قامت المدعي عليها بتخفيض قيمه العقد بنسبه (٥.٠٦%) بمبلغ قدره (٣.٥٩٤.٢٤١) ثلاثه ملايين وخمسمايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٧ه. مرفق رقم ٢-خطاب التخفيض ثالثا: وقبل انتهاء مده العقد بخمسه ايام قامت المدعي عليها بزياده قيمه العقد بنسبه ٩.٤٩% وتكليف موكلتنا بتوريد مواد اضافيه مع تمديد العقد لمده سته اشهر اضافيه، بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩ه. مرفق رقم ٣-خطاب الزياده والتمديد وحيث كانت موكلتي قد شرعت في تسليم المشروع للمدعي عليها -وقت اصدار خطاب الزياده والتمديد-؛ وعليه قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لابداء الاعتراض علي زياده قيمه العقد وتمديد مده المشروع مع الدعوه للاجتماع ومناقشه الامر بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م. مرفق رقم ٤ واثناء التفاوض والمناقشه حول تمديد وزياده العقد اصدرت المدعي عليها جدول كميات معدل رقم (٣) بشان زياده كميه العقد، ويحتوي علي توريد بعض المواد من البنود التي تم الغاؤها سابقا عند قيام المدعيه بتخفيض العقد، وكانت المفاجاه الاكبر ان المدعي عليها وضعت بالجدول المعدل ذات الاسعار المقرره بوثايق المنافسه المقدمه من موكلتي قبل خمس سنوات. مرفق رقم ٥-جدول الكميات المعدل ٣ كما تفاجات موكلتي ايضا بطلب المدعي عليها توريد المواد المضافه خلال اسبوعين فقط، رغم ان توريد تلك المواد يتطلب فتره تتراوح بين اربعه وسته اشهر وفقا لعروض الاسعار التي جلبتها موكلتي من الموردين المعتمدين لتلك المواد. ولذلك كله قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها بعده خطابات كالاتي: ا. خطاب رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٨م بشان مده التوريد المقدره بسته اشهر وفقا لعروض اسعار الموردين المرفقه بالخطاب. مرفق رقم ٦ ب. خطاب رقم (...) وتاريخ ٦/٩/٢٠١٨ م، بالافاده عن الاسعار الحاليه للمواد والتكلفه الناتجه عن زياده قيمه العقد. مرفق رقم ٧ ت. خطاب رقم (...) وتاريخ ٨/١٠/٢٠١٨م بالتحفظ علي الاسعار وباحتفاظ موكلتي بالحق في مطالبه المدعي عليها بالتكلفه وفروق الاسعار. مرفق رقم ٨ ومع اصرار المدعي عليها علي موقفها، ولكون عقد المشروع يتعلق بمرفق عام يحظر علي المقاول وقف الاعمال فيه؛ وعليه التزمت موكلتي بالتوريد وتنفيذ الاعمال الاضافيه؛ الامر الذي ترتب عليه تحمل موكلتي خساير بمبلغ وقدره (٣٥/١,١٣٠,٣٩٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. مرفق رقم ٩ والجدير بالذكر ان المدعي عليها-ونظرا لتخبطها الشديد-ضربت عرض الحايط بقرارها باعتماد جدول الكميات المعدل رقم (٣) المتقدم ذكره، حيث اصدرت بعد عده ايام جدول كميات معدل اخر رقم (٤) يحتوي علي تخفيض لقيمه العقد بنسبه (١,٤٩%) في دلاله واضحه علي تجاوز المدعي عليها لكافه شروط واحكام العقد، وهو ما يثير التساؤل والتعجب في ان واحد عن ماهيه وفحوي اتخاذ تلك الاجراءات في مثل تلك الفتره الزمنيه ومدي انعكاسها السلبي علي التزامات موكلتي. مرفق رقم ١٠ وبالاضافه الي ما سبق قامت المدعي عليها بتوقيع غرامات تاخير علي موكلتي عن توريد المواد بمبلغ وقدره (٢٢/٣٩.٤٧٣) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله خصمتها المدعي عليها من المستخلص الختامي رقم (...). مرفق ١١ رابعا: قامت المدعي عليها بتوقيع غرامات علي موكلتي بمبلغ (٤٠٤.٠٠٠) اربعمايه واربعه الاف ريال دون مسوغ او سند من النظام او العقد، وذلك بخصم المبلغ من مستحقات موكلتي المدرجه بالمستخلص الختامي رقم (...)، وقد اوقعت المدعيه تلك الغرامات بعد انتهاء مده العقد الاصليه اثناء تفاوض موكلتي مع المدعي عليها بشان تمديد العقد وتعديل الاسعار ومده التوريد. وقد اعترضت موكلتي علي تلك الغرامات واوضحت للمدعي عليها عدم مشروعيه فرض الغرامات بموجب خطاب موجه من موكلتي للمدعي عليها. مرفق رقم ١٢ خامسا: قامت المدعي عليها في المستخلص الختامي (...) سالف البيان بخصم مبلغ (٤٥٨.٣٨٠) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا قيمه بنود الاسمنت، وذلك دون سند او وجه من المشروعيه، ذلك ان المبلغ المخصوم يمثل قيمه توريدات الاسمنت لاعمال قامت موكلتي بتنفيذها بالفعل وقبلتها المدعي عليها وصرفت قيمتها لموكلتي، ومن ثم لا يحق لها الرجوع فيها. سادسا: قامت المدعي عليها دون سند ايضا وفي ذات المستخلص سالف الذكر بخصم مبلغ (٢٢٥.٤٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال مقابل قيمه اجر بند امين المستودع لمده عام، وهو خصم غير مشروع وليس له ما يبرره من النظام او العقد، حيث ان المبلغ سبق صرفه لموكلتي لقاء توظيف امين مستودع وفقا لجدول الكميات والعقد. وقد احتفظت موكلتي بحقها في المطالبه بهذا الخصم والخصم السابق بيانه في خامسا بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ: ٢٠/٠٣/١٤٤١ه. مرفق رقم ١٣ سابعا: قامت المدعي عليها في المستخلص رقم (٥٣) بخصم مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال قيمه عدد ثلاث سيارات دفع رباعي دون سند او مسوغ، حيث قامت موكلتي بتامين تلك السيارات بالفعل وفقا لمتطلبات العقد وجدول الكميات، وتم استخدام تلك السيارات بالمشروع. مرفق رقم ١٤ ثامنا: قامت المدعي عليها دون سند من النظام او العقد بخصم مبلغ قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا من المستخلصات الجاريه ارقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨) مقابل قيمه جميع المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمه لاعمال الصيانه للمعدات والسيارات المملوكه ل(...) لكامل المشروع، وذلك رغم قيام موكلتي بتامين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بندا تعاقديا ورد في جداول الكميات بقيمه اربعه عشر مليون ريال. مرفق رقم ١٥–مستخلصات ٥٤/٥٨ الطلبات وبناء علي ما سبق بيانه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا لتقديمها وفق الاوضاع المقرره نظاما. ثانيا: وفي الموضوع بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تؤدي لموكلتي مبلغا مقداره (٣٥/١,١٣٠،٣٩٠) مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله قيمه فروق اسعار المواد بجدول الكميات المعدل للاعمال الاضافيه. ٢- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٢٢/٣٩.٤٧٣) تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله قيمه غرامات تاخير التوريد المخصومه من المستخلص الختامي رقم (...). ٣- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٤٠٤.٠٠٠) اربعمايه واربعه الاف ريال قيمه غرامات الاعمال المخصومه من المستخلص الختامي رقم (...). ٤- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٤٥٨.٣٨٠) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا قيمه بند الاسمنت المخصوم من المستخلص الختامي رقم (...). ٥- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٢٢٥.٤٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال قيمه بند اجر امين المستودع لمده عام المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). ٦- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٢٤٠.٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال قيمه السيارات المستخدمه في المشروع التي خصمتها المدعي عليها. ٧- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا قيمه المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعي عليها. اجمالي مبلغ الطلبات (٣.٦٦٠.٨٩٣.٥٧) ثلاثه ملايين وستمايه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله) ثالثا: الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلتي اتعاب المحاماه والترافع في الدعوي بمبلغ وقدره (٥٦٦.٠٨٩) خمسمايه وسته وستون الف وتسعه وثمانون ريال) وعلي اثره قدم المدعي عليه وكاله جوابا في البرنامج بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره وجدته في ملف القضيه، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (مذكره الرد علي الدعوي مذكره جوابيه رقم (١) مقدمه من شركه (...) في القضيه رقم (٤٣٩٣٤٢٦٧٥) لعام ١٤٤٣ه والمقامه من / شركه (...) المحدوده اصحاب الفضيله / رييس واعضاء الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض وفقهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: رد شركه (...) علي لايحه الدعوي المقدمه من الشركه المدعيه المذكور اسمها بعاليه، ومطالبه بدفع مبلغ وقدره (٣,٦٦٠,٨٩٤) ريال لمشروع (...). وبالاشاره الي القضيه اعلاه فان دفوع شركه (...) ردا علي لايحه الدعوي يتمحور حول الامور التاليه: اولا / الدفوع الشكليه: ١) ان العقد محل دعوي المدعيه مبرم بينها وبين الوزاره وموقع من صاحب سلطه عامه ولا يجوز نقل الصفه عنها الا بمسوغ نظامي واضح وصريح، كما ان العقد نص في مادته (٥٧) من الشروط العامه علي ان كل خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل الي تسويته بين الطرفين يحال الي ديوان المظالم للفصل فيه بشكل نهايي . ٢) ورد نص نظامي هو حاكم للعقد ايضا يتمثل بنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه اذ نصت مادته (٩٢/١) بان علي الجهه الحكوميه تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه واذا اخلت بتنفيذها جاز للمتعاقد التقدم الي المحكمه الاداريه للمطالبه بالتعويض ، وبما ان العقد محل رقابه ل(...) بموجب اختصاصه المحدد في المادتين (السابعه - الثامنه) من نظام (...)، وحيث ان ما اتخذ بشان العقد من جانب الوزاره يمثل قرارا اداريا تطبق عليه قواعد النظام الاداري ويكون الطعن ضده منحصرا في اختصاص القضاء الاداري الخاضع لرقابه محاكم ديوان المظالم بموجب الماده رقم (١٣) من نظام ديوان المظالم التي حددت اختصاص المحاكم الاداريه منها الفقره (د) الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تكون جهه الاداره طرفا فيها ، فتكون من اختصاص المحاكم الاداريه ولاييا، كما يستوجب ادخال (...) و(...)، وبما ان العقد اداري ويحكمه قواعد انظمه عامه اداريه. واستنادا للماده التسعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ونرفق لفضيلتكم احد السوابق المماثله الصادره من المحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٣٩١٦٠٩٨٩). ثانيا / الدفوع الموضوعيه: ١) احتياطا: وبعد التنسيق مع المعنيين تبين ان (...) تعاقد مع المدعي عليه لمده ٦٠ شهر بدايه من ١٢/٠٩/٢٠١٣ وحتي تاريخ ١١/٠٩/٢٠١٨ بقمه اجماليه (١٤٦,٨٣٨,٥٣٤) ريال (مرفق محضر الاستلام والتسليم) ٢) تم تخفيض العقد ٥% بناء علي (...) فاصبحت قيمه العقد (١٤٣,٢٧٢,٢٦٣) ريال ٣) تم الصرف علي المبلغ المدرج اعلاه بعد التخفيض حتي مستخلص رقم (٥٩) وتخطي نسبه الانجاز الي نسبه ٩٥.٠٣% من قيمه العقد مما استوجب طلب زياده قيمه العقد (مرفق ملخص المستخلص)، حيث ان عقود التشغيل والصيانه تنص علي عدم اخلاء المقاول المواقع حتي يتسلم المقاول اللحق المواقع منه وسوف تتم محاسبته طبقا للنظام لضمان استمراريه عمل المرفق العام. ٤) تم الرفع بطلب زياده ١٠% قيمه ومده لاستكمال متطلبات العقد لحين ترسيه واستلام المقاول البديل للعقد وتمت الموافقه بزياده (٩.٤٩%) بقيمه (١١,٣٠٤,٦٤٣،٧٩) ليصبح قيمه العقد بعد الزياده (١٥٤,٥٧٦,٩٠٦،٧٩) ريال. ٥) تم التاخر في استلام المقاول البديل لمواقع العمل وتم استمرار المقاول شركه (...) المحدوده (مده ٨٠ يوم) حتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م بناء علي الزياده المعتمده اعلاه ولم يتم استكمال مده الزياده وتم تسليم الموقع للمقاول البديل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٨م. ٦) تم عمل مستخلص ختامي (٦٠) (ا & ب) بقيمه اجماليه (٧,٧٩٠,٩٢٨.٥٤) ريال غير شامله قيمه الضريبه المضافه ٥% ليصبح قيمه الاعمال المنفذه (١٤٣,٩٤٠,٥٤٣،٥٥) ريال (مرفق صوره من خلاصه المستخلص الختامي). ٧) لا يوجد اي نص بالتعاقد مع المدعي بصرف باقي قيمه الزياده المعتمده بسبب استلام المقاول البديل مواقع العمل اذا كان هو المقصود بالدعوي. ٨) تم الذكر بموضوع الادعاء المرفوع انه تم سداد (١٥٠,٤٣٣,٧٧٥) ريال من اصل قيمه اعمال منفذه (١٥٤,٠٩٤,٦٦٩) ريال ومتبقي للمدعي مبلغ وقدره (٣,٦٦٠,٨٩٤) ريال، بناء علي المستخلص الختامي تم صرف (١٤٣,٩٤٠,٥٤٣،٥٥) ريال غير شامل الضريبه ويصبح بعد الضريبه (١٥١.١٣٧.٥٧٠،٧٣) ريال وكلا الرقمين مختلفات عما ذكره المدعي اذا كان هو المقصود بالدعوي. وبناء علي هذه الاسباب والحيثيات فاننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم الصفه، واحتياطا رد الدعوي لعدم نظاميه ما يطالب به ممثل المدعيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ممثل شركه (...) (...)) وباطلاع المدعي وكاله استمهل للرد عما ورد فيه، فافهمته الدايره بالرد في البرنامج خلال عشره ايام كحد اقصي ثم يقوم المدعي عليه وكاله بالاجابه علي ما سيقدمه خلال العشره ايام التاليه بذات الطريقه. وفي الجلسه ٢٠/٢٠/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: ((...))،وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه بمذكره جوابيه علي مذكره رد المدعي عليها وهي كالاتي: اولا: الاختصاص: ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليها فيما يخص مساله الاختصاص، فقد تم الرد علي هذا في المذكره السابقه بالاستناد الي الفقره رقم (٥) من البند اولا من قرار معالي وزير البييه والمياه والزراعه رقم (٢٤٢٨٦٣/١/١٤٤٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه، والمتضمن نقل جميع الالتزامات الماليه والتعاقديه من الوزاره الي شركه (...) للقطاعات الواقعه في مناطق: ((...)) اعتبارا من ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه، الموافق ٠١/١١/٢٠٢١م , وبالتالي فالاختصاص منعقد لمحكمتكم الموقره . واما ما يخص السابقه القضاييه الصادره من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩١٦٠٩٨٩) فالحكم الصادر بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وليس لعدم الاختصاص والفرق شاسع بين عدم الصفه وعدم الاختصاص وبالتالي فان السابقه المذكوره ليس لها علاقه بالدعوي المقامه كما انها لا تنفي اختصاص المحكمه التجاريه بالدعوي. ثانيا: الموضوع: لم تاتي المدعي عليها بجديد بل تم الرد بنفس المذكره الجوابيه السابقه التي قدمتها وقد تم الرد عليها بالاتي: ١/ ما ذكره وكيل المدعي عليها ان بدايه العقد من ١٢/٠٩/٢٠١٣م وحتي ١١/٠٩/٢٠١٨م بقيمه اجماليه (١٤٦،٨٣٨،٥٣٤,٠٠) فغير صحيح وذلك ان محضر الاستلام الموقع كان في تاريخ ١١/٠٩/٢٠١٣م وهو التاريخ الفعلي لبدايه العقد، كما ان قيمه العقد (١٤٦.٨٣٩.٥٣٤) فقط مايه وسته واربعون مليون وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال حسب العقد الموقع مع المدعي عليها. ٢/ ذكر وكيل المدعي عليها انه تم تخفيض العقد بناء علي (...) (٥%) فاصبحت قيمه العقد (١٤٣،٢٧٢،٢٦٣) فقط مايه وثلاثه واربعون مليون ومايتان واثنان وسبعون وهذا غير صحيح فقد تم تخفيض قيمه العقد (٥.٠٦%) لتصبح قيمه العقد (١٤٣.٢٤٤.٠١٣) فقط مايه وثلاثه واربعون مليون ومايتان واربعه واربعون الف وثلاثه عشر ريال، حسب خطاب (...) رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٣٧ه. ٣/ جاء في مذكره وكيل المدعي عليها انه تم الصرف علي قيمه العقد بعد التخفيض الي المستخلص رقم (٥٩) وتخطي قيمه الانجاز (٩٥,٠٣%) من قيمه العقد، ولم يذكر ان المدعي عليها قامت دون سند من النظام او العقد بخصم مبلغ قدره (١.١٦٣.٢٥٠) فقط مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا من المستخلصات الجاريه ارقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨) مقابل قيمه جميع المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمه لاعمال الصيانه للمعدات والسيارات المملوكه ل(...)قسم تشغيل وصيانه المياه لكامل المشروع، وذلك رغم قيام موكلتي بتامين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بندا تعاقديا ورد في جداول الكميات بقيمه اربعه عشر مليون ريال، بالاضافه الي غرامات وخصومات تمت علي المستخلص الختامي رقم (٦٠ا) وكل ذلك موضح بلايحه الدعوي . ٤/ ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان قيمه الزياده مبلغ (١١.٣٠٤.٦٤٣.٧٩) فقط احدي عشر مليون وثلاثمايه واربعه الف وستمايه وثلاثه واربعون ريال وتسعه وسبعون هلله، وهذا غير صحيح فقيمه الزياده (١٣.٥٧٠.٠٠٠) فقط ثلاثه عشر مليون وخمسمايه وسبعه وتسعون الف ريال حسب ما هو مذكور في خطاب (...) ٥/ لا خلاف علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من استمرار موكلتي بالعمل من ١/٠٨/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م. ٦/ ما تم ذكره من عمل مستخلص رقم (٦٠) ا و ب بقيمه اجماليه (٧.٧٩٠.٩٢٨.٥٤) فقط سبعه ملايين وسبعمايه وتسعون الف وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه وخمسون هلله غير شامله قيمه الضريبه المضافه لتصبح قيمه الاعمال المنفذه (١٤٣.٩٤٠.٥٤٣.٥٥) فقط مايه وثلاثه واربعون مليون وتسعمايه واربعون الف وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله، فهو صحيح ولكن مع وجود حسومات وغرامات تم ذكرها اهلاه دون مسوغ نظامي . ٧/ ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود نص بالتعاقد مع موكلتي بصرف باقي قيمه الزياده المعتمده بسبب استلام المقاول البديل موقع العمل، يبدو ان وكيل المدعي عليها لم يفهم موضوع الدعوي ويتبين ذلك من رده عليها فموكلتي تطالب بما تم خصمه من المستخلصات دون مسوغ نظامي وتطالب بفروق الاسعار في المواد بجدول الكميات المعدل للاعمال الاضافيه وقيمه السيارات المستعمله في المشروع وقيمه المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعي عليها، وكل ذلك مذكور في لايحه الدعوي بالمستندات. فضيلتكم ان لايحه الدعوي المقدمه لمحكمتكم الموقره واضحه وضوح الشمس ومدعمه بالمستندات، ولم تقم المدعي عليها بالرد عليها بل قدمت مذكره رد انشاييه لا علاقه لها بموضوع الدعوي. الطلبات وبناء علي ما سبق بيانه تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا لتقديمها وفق الاوضاع المقرره نظاما. ثانيا: وفي الموضوع بالزام المدعي عليها بالاتي: ان تؤدي لموكلتي مبلغا مقداره (١.١٣٠.٩٠.٣٥) فقط مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله قيمه فروق اسعار المواد بجدول الكميات المعدل للاعمال الاضافيه. ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٣٩.٤٧٣.٢٢) فقط تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله قيمه غرامات تاخير التوريد المخصومه من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٤٠٤.٠٠٠) فقط اربعمايه واربعه الاف ريال قيمه غرامات الاعمال المخصومه من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٤٥٨.٣٨٠) فقط اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا قيمه بند الاسمنت المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٢٢٥.٤٠٠) فقط مايتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال قيمه بند اجر امين المستودع لمده عام المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٢٤٠.٠٠٠) فقط مايتان واربعون الف ريال قيمه السيارات المستخدمه في المشروع التي خصمتها المدعي عليها. ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (١.١٦٣.٢٥٠) فقط ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا قيمه المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعي عليها. اجمالي مبلغ الطلبات (٣.٦٦٠.٨٩٣.٥٧) فقط ثلاثه ملايين وستمايه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعه وخمسون هلله) ثالثا: الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلتي اتعاب المحاماه والترافع في الدعوي بمبلغ وقدره (٥٦٦.٠٨٩) خمسمايه وسته وستون الف وتسعه وثمانون ريال. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله رقم: ((...))، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله افاد بانه لم يتمكن من تقديم الجواب عبر البرنامج، وقام بارسالها عبر بريد الدايره، حيث ورد فيها ما نصه: (- الدفوع الشكليه: منعا للتكرار نتمسك بالدفوع الشكليه التي سبق تقديمها بمذكرتنا السابقه. ٢- الدفوع الموضوعيه: اولا -ما ذكرته الشركه المدعيه ما نصه ان بدايه العقد من ١٢/٠٩/٢٠١٩م وحتي ١١/٠٩/٢٠١٨م بقيمه اجماليه (١٤٦,٨٣٨,٥٣٤,٠٠) . الرد: فغير صحيح، لم نذكر ان بدايه العقد من ١٢/٠٩/٢٠١٩م في المذكره الجوابيه السابقه، كما ان محضر الاستلام الموقع كان في تاريخ ١١/٠٩/٢٠١٣م وهو التاريخ الفعلي لبدايه العقد، كما ان قيمه العقد (١٤٦,٨٣٩,٥٣٤,٠٠) فقط مايه وسته واربعون مليون وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال، حسب العقد الموقع مع المدعي عليها. وحيث سبق تزويد دايرتكم الموقره بمحضر الاستلام والتسليم والمتضمن بالبند رقم (١) انه يعتبر نهايه يوم الاربعاء ١١/٠٩/٢٠١٣م هو التاريخ الفعلي لاستلام ونهايه العقد من شركه (...) المحدوده وبدايه العمل بالعقد الجديد) اي بدايه يوم الخميس الموافق ١٢/٠٩/٢٠١٣م هو بدايه استلام المقاول شركه (...) المحدوده للمشروع، وليس كما ذكر المدعي بقيمه عقد (١٤٦,٨٣٩,٥٣٤,٠٠) فقط مايه وسته واربعون مليون وثمانمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال. [ ثانيا ]-ما ذكرته الشركه المدعيه ما نصه انه تم الصرف علي قيمه العقد بعد التخفيض الي المستخلص رقم (٥٩) وتخطي قيمه الانجاز (٩٥.٠٣%) من قيمه العقد، ولم يذكر ان المدعي عليها قامت دون سند من النظام او العقد بخصم مبلغ قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا من المستخلصات الجاريه ارقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨) مقابل قيمه جميع المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمه لاعمال الصيانه للمعدات والسيارات المملوكه ل(...)قسم تشغيل وصيانه المياه لكامل المشروع، وذلك رغم قيام موكلتي بتامين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بندا تعاقديا ورد في جداول الكميات بقيمه اربعه عشر مليون ريال، بالاضافه الي غرامات وخصومات تمت علي المستخلص الختامي رقم (٦٠ا) وكل ذلك موضح بلايحه الدعوي . الرد: فيما يخص ما ذكرته المدعيه بانه تم القيام دون سند من النظام او العقد بخصم مبلغ قدره (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا من المستخلصات الجاريه ارقام (٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨).. الخ فان ما تم خصمه بناء علي طلب (...) . ثالثا - ما ذكرته الشركه المدعيه ما نصه لا خلاف علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من استمرار موكلتي بالعمل من ١/٠٨/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م. الرد: لا خلاف علي ذلك حيث تم عمل جدول كميات معدل وزياده نسبه العقد ٩.٤٩% مده وقيمه وذلك حسب نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. رابعا - ما ذكرته الشركه المدعيه من عمل مستخلص رقم (٦٠) ا و ب بقيمه اجماليه (٧،٧٩٠،٩٢٨،٥٤) غير شامله قيمه الضريبه المضافه لتصبح قيمه الاعمال المنفذه ١٤٣.٩٤٠.٥٤٣.٥٥ ريال (فقط مايه وثلاثه واربعون مليون وتسعمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله). الرد: غير صحيح فقيمه الاعمال المنفذه (١٤٣,٤١٥,٩٤٣,٥٥) فقط مايه وثلاثه واربعون مليون واربعمايه وخمسه عشر الف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله. مرفق خلاصه المستخلص بالقيمه المصروفه للاعمال المنفذه مستخلص (٦٠ب) بقيمه ١٤٣.٩٤٠.٥٤٣.٥٥ ريال (فقط مايه وثلاثه واربعون مليون وتسعمايه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله). خامسا- وردا علي ما طلبته المدعيه في الامور التاليه: (١)- ان تؤدي لموكلتي مبلغا مقداره ٣٥/١,١٣٠،٣٩٠ريال (فقط مليون ومايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله) قيمه فروق اسعار المواد بجدول الكميات المعدل للاعمال الاضافيه. الرد: فان طلب المدعي يتعارض مع نصوص العقد ونصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه حيث تم عمل جدول كميات معدل رقم (٣) المرفق وتم اشعاره بذلك علما ان العقد المبرم مع الوكيل المدعي نص علي انه يحق ل(...) بالفصل الثاني البند ٢-١ زياده كميات العمل لاي بند تراه دون ابداء الاسباب وبالكميات التي تراها، وبما لا يتعارض مع نص الماده (٣٦) السادس والثلاثين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. (٢)-ان ترد لموكلتي مبلغا قدره ٢٢/٣٩.٤٧٣ريال (فقط تسعه وثلاثون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واثنتان وعشرون هلله) قيمه غرامات تاخير التوريد المخصومه من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). الرد: فان طلب المدعي يتعارض مع نصوص العقد حيث نص العقد بالبند رقم ١-٧ والخاصه بالشروط والجزاءات لمخالفه بنود العقد والفقره (د) والخاصه باجراءات تطبيق الجزاءات الخاصه بتاخر التنفيذ (مرفق صوره) والمتضمن انه في حال اخلال المقاول بالتزاماته في تنقيذ اعمال العقد ومتطلباته من تامين وتنفيذ بكامل شروطه ومواصفاته يحق ل(...) العامه تنفيذ هذه الاعمال علي نفقه المقاول وحسمها من مستحقاته لدي (...)وفي حال عدم تغطيه المستحقات لتلك المبالغ فيتم حسمها حسب الانظمه وعند تعميد المقاول بالتامين او التنفيذ فيتم اتباع الخطوات التاليه: · اصدار تعميد للمقاول بالتامين او التنفيذ مع تحديد المده اللازمه للتامين او التنفيذ ضمن خطاب التعميد. · بعد انقضاء المده دون انهاء عمليه التامين او التنفيذ من جانب المقاول توجه الاداره للمقاول انذار مع تحديد مهله نهاييه لانهاء التامين او التنفيذ مع ذكر انه سيتم التنفيذ او التامين علي حساب المقاول وحسم التكاليف مهما بلغت من مستحقاته. · في حاله عدم انهاء المقاول للتامين او التنفيذ خلال هذه المهله يصدر من الفرع خطاب كتابي للمقاول بايقاف العمل بالتعميد، ويتم التامين او التنفيذ وفقا لمقتضي الماده (٣١) من عقد التشغيل والصيانه ووفقا للضوابط المحدده بتعميم وزاره الماليه رقم ١٧/٢٧ وتاريخ ٦/٦/١٤٠٧ه · تقوم (...)بالتامين او التنفيذ بالطريقه التي تراها مناسبه وذلك علي حساب المقاول مهما بلغت التكاليف. · ستكون هذه العمليات حسب جداول الشروط الجزاييه لمخالفه بنود العقد. · يتم تطبيق غرامه تاخير في حاله التاخر عن التامين او التنفيذ علي المقاول وفقا لما نصت عليه المواد (٧٧، ٧٨،٨٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه. ملاحظه هامه: يلتزم المقاول اثناء فتره الاصلاح بتحمل كافه الاضرار مهما طالت بان يؤمن وعلي نفقته الخاصه ما يدفع به الضرر الحاصل اثناء فتره التوقف اللازمه للاصلاح وعليه اخذ كافه الاحتياطات الواجبه لمواجهه مثل هذه الاعطال الطاريه سواء بالمضخات المتنقله او الصهاريج المتحركه وخلافه. (٣)- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره ٤٠٤.٠٠٠ ريال (فقط اربعمايه واربعه الاف ريال) قيمه غرامات الاعمال المخصومه من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). الرد: تم تطبيق هذه الغرامات بناء علي العقد المبرم مع وكيل المدعي حسب الشروط الخاصه بالبند رقم ١-٧ للشروط و الجزاءات لمخالفه بنود العقد والساريه حتي شهر ٠٢/٢٠١٩ حسب جدول الكميات المعدل رقم ٣ او استلام المقاول البديل وتم استلام المقاول البديل المشروع بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٨م (٤)-ان ترد لموكلتي مبلغا قدره ٤٥٨.٣٨٠ ريال (فقط اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا) قيمه بند الاسمنت المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). الرد: تم خصم البند الخاص ببند الاسمنت بناء علي طلب (...) علما ان العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ علي انه يحق ل(...)الغاء اي بند تراه دون ابداء الاسباب (٥)- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره (٢٢٥.٤٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال قيمه بند اجر امين المستودع لمده عام المخصوم من المستخلص الختامي رقم (٦٠/ا). الرد: تم خصم البند الخاص بامين المستودع بناء علي طلب (...) علما ان العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ علي انه يحق ل(...) الغاء اي بند تراه دون ابداء الاسباب. (٦)- ان ترد لموكلتي مبلغا قدره ٢٤٠.٠٠٠ ريال (فقط مايتان واربعون الف ريال) قيمه السيارات المستخدمه في المشروع التي خصمتها المدعي عليها. الرد: تم خصم قيمه السيارات المستخدمه في المشروع بناء علي طلب (...) علما ان العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ علي انه يحق ل(...) الغاء اي بند تراه دون ابداء الاسباب (٧) - ان ترد لموكلتي مبلغا قدره ١.١٦٣.٢٥٠ ريال (فقط مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا) قيمه المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات التي خصمتها المدعي عليها. الرد: تم خصم قيمه المحروقات والزيوت وقطع الغيار للمعدات والسيارات بناء علي طلب (...) علما ان العقد نص بالفصل الثاني بجدول الكميات رقم ٢-١ علي انه يحق ل(...) الغاء اي بند تراه دون ابداء الاسباب. وما سبق يتضح لفضيلتكم عدم نظاميه ما يطالب به وكيل الشركه المدعيه حيث تم تطبيق نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وبنود العقد المبرم مع الشركه المدعيه وتوصيات (...) الذي اوكل له المنظم مهمه مراقبه وتدقيق ومراجعه العقود وتلافي المخالفات النظاميه. وبناء علي هذه الاسباب والحيثيات في هذه المذكره والمذكره السابقه فان شركه (...) تتمسك بطالباتها السابقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته) كما ستقوم الدايره عبر امانتها بارفاق المرفقات في ملف القضيه، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بالاجابه عبر البرنامج خلال عشره ايام. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: ((...)) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه لم يتمكن من تقديم جوابه عبر البرنامج وتم رفع تذكره للدعم الفني، كما افاد بان لديه جوابا مكتوب ومتضمن مرفقات وعليه افهمته الدايره بتقديمها عبر البرنامج كي يمكن معه ارفاقها في ملف القضيه، فاستمهل لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه، حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهم في المحضر السابق، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه تم تقديمها عبر البريد كما تم الاجابه من المدعي عليها كذلك عبر البريد، حيث ورد في مذكره المدعي ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيه بمذكره جوابيه علي رد المدعي عليها وتتلخص في الاتي: اولا: ذكر وكيل المدعي عليها في معرض رده علي خصم بند السيارات والمعدات والزيوت، بناء علي دور (...) بمراجعه العقود (...) وفق الاختصاص الموكل اليه لاحظ وجود مخالفه تتمثل بان تلك المعدات والسيارات المملوكه ل(...) والتي تم تسليمها للمدعيه وفقا للماده (٦-١) من العقد المبرم مع المدعيه المواد والمعدات ووسايل النقل واثناء الشخوص الميداني لموقع العمل اتضح عدم وجود اي من هذه المعدات والسيارات بمكان العمل وذلك يعتبر مخالفا للبند (تاسعا) من مرسوم الميزانيه القاضي بعدم استخدام البند في غير ما خصص له. الرد: ان ما تم خصمه مقابل الزيوت والمحروقات وقطع الغيار اللازمه لاعمال الصيانه للمعدات والسيارات المملوكه ل(...) قسم تشغيل وصيانه المياه لكامل المشروع رغم قيام موكلتي بتامين تلك الزيوت والمحروقات باعتبارها بندا تعاقديا ورد في جداول الكميات بقيمه (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال فقط اربعه عشر مليون ريال سعودي وبالتالي عدم نظاميه خصم المبلغ من مستحقات موكلتي، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود اي من المعدات والسيارات بمكان العمل غير صحيح فقد كانت تعمل في فرع (...) وداخل نطاق المشروع فلا يوجد ما يوجب خصم هذا البند. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها في رده علي ما قامت به المدعي عليها بزياده قيمه العقد بنسبه ٩.٤٩% وتكليف موكلتنا بتوريد مواد اضافيه مع تمديد العقد لمده سته اشهر اضافيه، بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٩ه ، تنص وثيقه العقد بالماده الثالثه والثلاثون بالفقره ثانيا يجوز لصاحب العمل اثناء تنفيذ العقد زياده مقدار الاعمال والخدمات بنسبه لا تتجاوز عشره في المايه (١٠%) من مجموع قيمه التزاماته كما يجوز له انقاص مقدار الاعمال بنسبه لا تتجاوز عشرين في المايه (٢٠%) من مجموع قيمه التزاماته علي ان يجري في هذه الحاله تعديل القيمه بالزياده او النقص تبعا لذلك علما ان ذلك لا يتعارض مع الماده (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واللايحه التنفيذيه. الرد: ان ما قامت به المدعي عليها هو ما يتعارض مع نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فالماده (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه نصت علي (يجوز للجهه الحكوميه زياده التزامات المتعاقد ضمن نطاق العقد بما لا يتجاوز (١٠%) من القيمه الاجماليه للعقد او تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز (٢٠%) وتوضح اللايحه التنفيذيه الضوابط اللازمه لذلك ، وقد نصت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي الضوابط لذلك ونصت الفقره رقم (٢) علي (ان تحقق التعديلات او التغييرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه المرفق ، علي ان لا يؤدي ذلك الي الاخلال بالشروط والمواصفات ، او التغيير في طبيعه العقد او توازنه المالي، كما وان زياده قيمه العقد تمت قبل انتهاء العقد بخمسه ايام اي في مرحله تسليم الموقع وهي مرحله نهايه العقد. وبما ان المدعي عليها اصدرت جدول كميات معدل رقم (٣) بشان زياده كميه العقد ويحتوي علي توريد بعض المواد من البنود التي تم الغاؤها سابقا قبل عده سنوات وذلك عند قيام المدعي عليها بتخفيض قيمه العقد ووضعت نفس الاسعار المقرره بوثايق المنافسه المقدمه من موكلتي قبل خمس سنوات وهو ما يتعارض مع نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها من الواضح اعتراض وكيل المدعيه علي ان جدول الكميات المعدل رقم (٣) لم يتم زياده قيمه البنود ولم يتطرق الي بنود العقد التي نصت علي احقيه (...)بزياده او تخفيض قيمه بنود العقد دون ابداء اسباب والتي تراها مناسبه لسير العمل كما هو مذكور بالماده الثالثه والثلاثون بالفصل الثاني من العقد المبرم مع المدعيه وكذلك ان جدول الكميات المعدل تم خلال فتره عدم استلام المقاول الجديد للعمل اي بفتره التزامات المقاول التعاقديه كما نوضح ان ما تم زيادته تم بناء علي رؤيه جهاز الاشراف واحتياجات العمل بما لا يتعارض مع طبيعه العمل ونظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واللايحه التنفيذيه . الرد: ان احقيه (...)بزياده او تخفيض قيمه بنود العقد ليست علي اطلاقها كما يدعي وكيل المدعي عليها ولكن يحكمها العقد والنظام وقد نصت كما اسلفنا الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي الضوابط لذلك ونصت الفقره رقم (٢) علي (ان تحقق التعديلات او التغييرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه المرفق ، علي ان لا يؤدي ذلك الي الاخلال بالشروط والمواصفات ، او التغيير في طبيعه العقد او توازنه المالي) وبما ان المدعي عليها اصدرت جدول كميات معدل رقم (٣) بشان زياده كميه العقد ويحتوي علي توريد بعض المواد من البنود التي تم الغاؤها سابقا عند قيام المدعي عليها بتخفيض قيمه العقد ووضعت نفس الاسعار المقرره بوثايق المنافسه المقدمه من موكلتي قبل خمس سنوات وهو ما يتعارض مع نصوص العقد ونظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه ، وقد تحفظت موكلتي علي ذلك بموجب العديد من الخطابات الصادره للمدعي عليها وبهذا الصدد نورد بعضا منها لفضيلتكم: خطاب رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٩ه بخصوص مستلزمات الصيانه خطاب رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٠ه بخصوص اخلاء مسؤوليه موكلتي عن اي اضرار او اعطال جراء استبعاد ممثليها. خطاب رقم (...) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٣٩ه بخصوص مستلزمات الصيانه الخاصه بالبنود التي تم الغاء كمياتها (المصفره) خطاب رقم(...)وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٠ه بخصوص الغرامه الصادره بحق موكلتي مبلغ (٤٠٤,٠٠٠) فقط اربعمايه واربعه الف ريال. خطاب رقم (...) وتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣٩ه بخصوص زياده عقد (...). خطاب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٠ه بخصوص جدول الكميات المعدل. رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها ان ما تم طلب توريد من المدعيه تم خلال العقد المبرم وحسب شروط ومواصفات العقد وتم الاخلال بذلك من قبل المدعيه بسبب المماطله في التوريد وتم الرفع لهم بكتاب تم ارفاقه سابقا بالتزامهم بما ورد بنصوص العقد وعدم الدخول معهم في مناكفات علما بان ما تم طلب توريده من المدعيه هب لاعمال التشغيل والصيانه بالمشروع لضمان استمرا سير العمل وعدم توقف العمل (مرفق نسخه من الشروط الخاصه بجدول الكميات). الرد: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعيه فقد قامت المدعي عليها بزياده قيمه العقد قبل نهايه العقد بخمسه ايام وقد عدلت جدول الكميات اكثر من مره وطلبت توريد بعض البنود التي تم الغاؤها سابقا عند تخفيض قيمه العقد بل ووضعت نفس الاسعار المقرره بوثايق المنافسه المقدمه من موكلتي قبل خمس سنوات ، زياده علي ذلك طلبها التوريد خلال ١٤ يوما مع العلم ان عروض الاسعار المقدمه تبين ان المده اللازمه للتوريد سته اشهر . خامسا: رد وكيل المدعي عليها علي مطالبه موكلتي بمبلغ (٤٠٤,٠٠٠) فقط اربعمايه واربعه الف ريال ، نؤكد علي ما تم ذكره بمذكره الرد السابقه وما تم ذكره اعلاه وان ما تم توقيعه من غرامات بحق المدعيه صحيح حيث لم يتم تسليم مواقع العمل للمقاول الجديد حيث ان العقد يلزم المدعيه بالاستمرار بالعمل والتوريدات والاعمال الموكله له والالتزامات التعاقديه لحين استلام المقاول الجديد مواقع العمل (مرفق نسخه من الشروط الخاصه بجدول الكميات فيما يخص التاخر بالتوريد رقم (١٢) (١٣)). الرد: وهذا غير صحيح فقد اوقعت المدعي عليها تلك الغرامات بعد انتهاء مده العقد الاصليه واثناء تفاوض موكلتي مع المدعي عليها بشان تمديد العقد وتعديل الاسعار ومده التوريد، وقد اعترضت موكلتي علي تلك الغرامات واوضحت للمدعي عليها عدم مشروعيتها وتم ارفاق الجداول التي تؤكد التزام موكلتي التام بالقيام بكافه اجراءات المتابعه والتدابير المتوجبه لاغلاق بنود الاعمال بموجب خطابها المؤرخ في ٢٨/٠١/١٤٤٠ه ورقم (...) سادسا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان خصم بند الاسمنت، ما تم خصمه علي المدعيه بناء علي ملاحظه (...) بشان بند الاسمنت حيث تبين انه يتم المحاسبه بوحده الكيلو جرام عن كلا من البند (٦/١/٤٧) ومسماه اكياس اسمنت مقاوم للاملاح والبند (٦/١/٤٨) ومسماه اكياس اسمنت عادي مع العلم ان سعر الكيس بالسوق (١٨) ريال للاسمنت المقاوم للاملاح وزن ٥٠ كلجم وسعر الكيس بالسوق (١٦) ريال للاسمنت العادي وزن ٥٠كلجم حيث تم ايقاف البند وتكليف المدعيه بالتامين علي بند التخصيص بسعر السوق، وكذلك فاننا نؤكد بما تم الرد به سابقا وبما هو منصوص عليه بالعقد بانه ل(...) الحق بالغاء اي بند تراه دون ابداء الاسباب. الرد: ان المبلغ المخصوم يمثل قيمه توريدات الاسمنت لاعمال قامت موكلتي بتنفيذها بالفعل وقبلتها المدعي عليها وصرفت قيمتها لموكلتي ومن ثم لا يحق الرجوع فيها، فالغاء البنود المذكور بالعقد الخاص بجدول الكميات يخص البنود التي لم تنفذ من الاصل ولكن ما نفذ وتم صرف قيمته لا يرد عليه الالغاء لكونه نفذ. سابعا: رد وكيل المدعيه علي خصم بند (امين المستودع) ما تم خصمه بناء علي ملاحظه (...) بشان وظيفه بمسمي (امين مستودع) وطلب (...)استعاده ما تم صرفه دون وجه حق لقاء تلك الوظيفه (مرفق نسخه من خطابات (...)).الرد: ان ما تم خصمه قيمه بند (امين مستودع) قد تم صرفه لموكلتي لقاء توظيف امين مستودع وفقا لجدول الكميات والعقد ، فلا يحق للمدعي عليها الرجوع وخصمه بدون مسوغ نظامي من المستخلص الختامي رقم (٦٠ا).ثامنا: رد وكيل المدعي عليها علي ما تم خصمه قيمه السيارات والمعدات، بناء علي دور (...) بمراجعه العقود (...) وفق الاختصاص الموكل اليه تبين ل(...)انه تم تامين ثلاثه سيارات (...)موديل ٢٠١٣ دفع رباعي وذلك طبقا للفقره (١-٦) التي نصت انه يجب علي المقاول توفير جميع المعدات وذكر منها عدد (٣) سيارات دفع رباعي وقد تم الافاده انه تم تامين هذه السيارات لاستخدامها من قبل (...) داخل نطاق المشروع بالاضافه الي عدم وضع ملصق علي السيارات يوضح عليه بيانات المشروع وقد اكد (...) علي ان ما تم يعد مخالفه صريحه لتعميم وخطاب وزاره الماليه وطلب (...) حذف تكاليف البند(مرفق نسخه من المراجعه الميدانيه ل(...)) .الرد: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان سبب الخصم عدم وجود ملصق علي السيارات يوضح عليه بيانات المشروع لا يعطي (...)الحق في حذف كامل البند وخصم التكاليف علي موكلتي وكما هو موضح بخطاب (...) ان موكلتي قامت بتامين البند وان السيارات كانت تعمل داخل نطاق المشروع فعدم وجود ملصق علي السيارات لا يعطيها الحق في خصم كامل البند اذا افترضنا جدلا صحه ذلك والصحيح انه ليس من مسؤوليه موكلتي التي التزمت بتوفير المركبات وفقا لشروط العقد . تاسعا: رد وكيل المدعي عليها علي ما تم خصمه من قيمه الزيوت والمحروقات وقطع الغيار بالاكتفاء بالرد الموجود بالفقره اولا. الرد: نحيل لما تم ذكره بالفقره اولا. يتبين لفضيلتكم ان وكيل المدعيه ليس لديه جديد وانما هي نفس الردود التي تم ذكرها في مذكراته السابقه وكذلك يتبين لكم ان المدعي عليها لا يوجد لديها من الاسباب ما يوجب خصم تلك المبالغ من مستحقات موكلتي لذا: نامل من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع طلباتها المذكوره بلايحه الدعوي .) وعلي اثره قدمت المدعي عليها جوابا عليها ورد فيها ما نصه: (فيما يخص الرد علي الفقره اولا. - الرد: ان قيمه البند (١٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال هي اجمالي قيمه بند التخصيص، اما ما تم خصمه هو (١,١٦٣,٢٥٠) مليون ومايه وثلاثه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا مقابل قيمه المحروقات والزيوت وقطع الغيار اللازمه لاعمال الصيانه للمعدات والسيارات المملوكه ل(...) قسم تشغيل وصيانه المياه لكامل المشروع، وتم خصمه بعد عمل لجنه لحصر التكاليف التي اوصت بها الجهه الرقابيه كما تم ذكره سابقا، كما ننوه بان العقد نص في (الفصل الاول - الشروط الخاصه (١-٢) نطاق الاعمال) ليس من ضمنها فرع (...)، لذا فهو خارج نطاق العقد وبذلك يكون الخصم نظامي. (مرفق نسخه من النص المذكور) ٢. فيما يخص الرد علي الفقره ثانيا. - الرد:(ا)- تم زياده العقد بنسبه لم تتجاوز ما نص عليه النظام في الماده (٣٦) وبهذا فان الزياده نظاميه. اضافه الي انه لا يمكن زياده قيمه بنود العقد لان ذلك سيخل بتوازن العقد المالي وطبيعته، وبذلك سيتعارض مع نص الماده (٥٨) الفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، انما يكون التعديل علي كميات بنود العقد فقط بما يتوافق مع النظام ولايحته. (ب)- نص العقد في الماده (٨-١) استلام الاعمال بالفقره (ثانيا: تسليم الاعمال عند نهايه العقد) علي المقاول عدم اخلاء المواقع حتي يتسلم المقاول اللاحق المواقع منه وسوف تتم محاسبته طبقا للنظام . (مرفق نسخه من النص) (ج)- استنادا للماده (٩) من العقد (جداول الكميات) والتي نصها (ل(...) الحق في زياده كميات العمل لاي بند تراه دون ابداء الاسباب وبالكميات التي تراها وبما لا يتعارض مع نص الماده (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه) لذا فان هذه الاداره تسعي جاهده لتسيير العمل بافضل طريقه ممكنه بما يتوافق مع النظام واللايحه والعقد المبرم. (مرفق نسخه من النص المذكور) ٣. فيما يخص الرد علي الفقره ثالثا. - الرد: نكتفي بما قدمناه بالرد علي الفقره ثانيا. ٤. فيما يخص الرد علي الفقره رابعا. - الرد: نكتفي بما قدمناه بالمذكره السابقه. ٥. فيما يخص الرد علي الفقره خامسا. - الرد: نؤكد علي ما تم ذكره سابقا وان ما تم توقيعه من غرامات بحق المدعيه صحيح حيث انه لم يتم تسليم مواقع العمل للمقاول الجديد وان العقد يلزم المدعيه بالاستمرار بالعمل والتوريدات والاعمال الموكله لها والالتزامات التعاقديه لحين استلام المقاول الجديد مواقع العمل، وكما نص العقد في الماده (٨-١) استلام الاعمال بالفقره (ثانيا: تسليم الاعمال عند نهايه العقد) علي المقاول عدم اخلاء المواقع حتي يتسلم المقاول اللاحق المواقع منه وسوف تتم محاسبته طبقا للنظام . (مرفق نسخه من النص النظامي المذكور ونسخه من اشعارات الغرامه والخطابات اللاحقه) ٦. فيما يخص الرد علي الفقره سادسا. - الرد: نكتفي بما تم الرد به سابقا. ٧. فيما يخص الرد علي الفقره سابعا. - الرد: نكتفي بما تم الرد به سابقا. ٨. فيما يخص الرد علي الفقره ثامنا. - الرد: نكتفي بما ذكرناه سابقا، ونضيف علي ذلك بان عدم وضع ملصق علي معدات المشروع موضحا فيها شعار (...) واسم المقاول واسم العقد يعد مخالفه تستوجب الحسم بقيمه (١٠٠) ريال لكل معده يوميا حسب العقد. (مرفق نسخه من جدول المخالفات) ومما سبق يتضح لفضيلتكم عدم نظاميه ما يطالب به وكيل الشركه المدعيه، حيث انه تم تنفيذ نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه وبنود العقد المبرم مع الشركه المدعيه وتوجيه الجهه الرقابيه الذي اوكل له المنظم مهمه مراقبه وتدقيق ومراجعه العقود وتلافي المخالفات النظاميه. وبناء علي هذه الاسباب والادله والمستندات المقدمه في هذه المذكره والمذكرات السابقه فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي المقدمه من المدعيه لعدم قيامها علي اساس شرعي او نظامي.) وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن موقع المشروع وعن تاريخ انتهاء العقد او التسليم النهايي، والمستلم له هل هو الوزاره او الشركه؟ فطلب طرفي الدعوي وكاله مهله للاجابه عما سالته الدايره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم في الجلسه الماضيه، وسالت الدايره اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله، فقرر المدعي وكاله بانه ارسل مذكره علي البريد متضمنه مرفقات، كما قرر بان موقع المشروع في (...) وان تاريخ انتهاء العقد والتسليم النهايي في ٨/٣/١٤٤٢ه، والمستلم له هو (...)، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بصحه ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي تستقل به الدايره وفق ما يتم تقديمه من مستندات استنادا علي الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣.٦٦٠,٨٩٤) ريال، قيمه تنفيذ اعمال مقاوله بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٤ه، وحيث قرر طرفي الدعوي وكاله بان موقع تنفيذ المشروع في منطقه (...) وان تاريخ انتهاء العقد والتسليم النهايي بتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ه، وان المستلم للمشروع هو (...)، واستنادا علي القرار الوزراء رقم: (١٤٤٢/١/٢٤٢٨٦٣) وتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه، والصادر استنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم: (٥) بتاريخ ١٢/١/١٤٢٩ه، والمتضمن الموافق علي نقل حقوق الدوله وممتلكاتها المتعلقه بقطاع المياه، وتحديد المده الزمنيه لدمج القطاعات، حيث نص في البند (٢) القطاعات الواقعه في مناطق: (القصيم، والجوف، والحدود الشماليه، وحايل) تنقل اعتبارا من تاريخ ٢٦/٣/١٤٤٣ه، ولكون تاريخ انتهاء العقد والتسليم النهايي قبل تاريخ الدمج المحدد في القرار الوزاري، وكذلك المستلم للمشروع هو وزاره البييه والمياه والزراعه، مما تنعقد معه الصفه للوزاره، كما انه يؤيد ذلك خطاب مدير عام الاداره العامه للشؤون القانونيه لوزاره البييه والمياه والزراعه الصادر برقم (٥٨١٨٨٢/٣٥/١٤٤٣) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه، والمتضمن الاجابه عن الاستفسار بخصوص دعاوي قضاييه مقامه بشان مشاريع في القطاع الجنوبي في مواجهه الوزاره، حيث ورد في الافاده بما نصه: (فان هذه الاداره تري انه ان كانت هذه العقود ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه، ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذ هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليه، فان الوزاره هي المختصه بالترافع متي ما اقيمت تلك القضايا في مواجهتها) وعليه ولكل ما ذكر فان الصفه منتفيه في مواجهه المدعي عليها، بانعقادها في مواجهه (...)، مما تكون معه هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، كما تشير الدايره بانها قامت بتصحيح الخطا المادي في المنطوق وفق القرار الصادر برقم: (٤٤٦٠٢٨١٤٢٢) ليكون المنطوق الصحيح وفق ما دون في نسخه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي . وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٦٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (٣٦٦٠٨٩٤) ريال هي المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٤ه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [عدم قبول هذه الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان الدايره استندت علي ان الصفه من المسايل الاوليه فكان من الاولي بحثها عند تقديم الدعوي وقبل الدخول في موضوعها. ثانيا: استندت الدايره في حكمها علي قرار الوزراء رقم ٢٤٢٨٦٣/١/١٤٤٢ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٢ه، ولكون تاريخ انتهاء العقد والتسليم قبل تاريخ الدمج المحدد، فقد فسرت الدايره القرار بانه خاص بالمشاريع التي انتهت عقودها بعد صدور قرار النقل والدمج وهذا التفسير لا يوجد له سند. ثالثا: استندت الدايره الي خطاب مدير عام الاداره العامه للشؤون القانونيه لوزاره البييه والمياه والزراعه الصادر برقم (٥٨١٨٨٢/٣٥/١٤٤٣) وتاريخ ١٧/ ٠٩/ ١٤٤٣ه ، وهو استناد ضعيف حيث ان هذا الخطاب مجرد رؤيه وليس جزم بان الوزاره هي المختصه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه الاستيناف فقد تضمن الحكم الرد عليه . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٣٩٠٤٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ فيما انتهي اليه من قضاء ب: [عدم قبول هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين