حكم رقم 4630143913 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570721320 لعام 1445 ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقدت المدعي:ه مع المدعي عليه:ا علي ان تقوم المدعي:ه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في الحفر والدفان والترحيل الي المشون وقص الاسفلت وتوريد اعمال الفرشه الحبيبه اسفل واعلي المواسير، لمده (6) سته اشهر، ابتداء من تاريخ 2023/05/16م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 2023/06/15م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (89,332.92) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال و اثنان وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (89,332.92) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/06/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي:ه اعمال بقيمه (89,332.92) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق.2- خطا المدعي عليه:ا، المتمثل في عدم التزام المدعي عليه:ا ببنود العقد، وذلك بتاريخ 2023/05/16م، مما تسبب بتحمل موكلته التكاليف اليوميه من ثلاث :قلابات واثنين من البوكلينات ورصاصه ومقص واحده وست عمال ومهندس)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر التوقف عن العمل لمده (17) يوم لتاخر المدعي عليه:ا باصدار التراخيص، ومقدار التعويض المطلوب (95,850) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال.3- اضرار تقاضي متمثله بعدم تجاوب المدعي عليه:ا وتسليم المبلغ مما ادي الي رفع دعوي و توكيل ممثل نظامي(...) بما نسبته(20%) من القضيه بموجب العقد بين الطرفين)، بتاريخ 2023/10/24م ، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (89,332.92) تسعه وثمانون الفا وثلاث ميه واثنان وثلاثون ريال واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (95,850) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,036) سبعه وثلاثون الفا وسته وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال مخطط شبكات شمال (...) حي (...) - (...) بتاريخ 2023/03/08م علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) للمقاولات والطرف الثاني شركه (...) للتجاره والمقاولات وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.2- محررات عاديه متمثله في مجموعه مستخلصات عددها (02) علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات بمبلغ اجمالي قدره (260,582.54) كتابه العمله من الفتره 2023/06/15م حتي الفتره 2023/06/26م ممهوره بختم منسوب لشركه (...) للتجاره والمقاولات. 1- محرر عادي متمثل في بيان تكاليف معدات بتاريخ 2023/06/25م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات، المتضمن بيان تكالي المعدات اليوميه لليوم الواحد الخاصه بالمشروع بمبلغ اجمالي قدره( 5,000) ممهور بختم منسوب لشركه (...) للتجاره والمقاولات. 3- محرر عادي متمثل في عقد وظيفي لتعيين محامي برقم (...) وتاريخ 2023/10/24م علي مطبوعات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه والمبرم بين شركه (...) للتجاره والمقاولات و(...). وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت عده جلسات للنظر فيها. وفي جلسه الاحد 18 /06 /1445ه حضر الطرفان، وبسؤال ممثل المدعي عليه:ا عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: لقد قمت بتقديم جوابي عبر النظام وبالرجوع للنظام لم يتبين وجود اي جواب ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليه:ا اعاده ارفاق جوابه فاستعد بذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعي:ه ارفاق رده بعد ذلك فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه الاربعاء 15/10/1445ه حضر المدعي: وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) ، ثم اطلعت الدايره علي الجواب المقدم من قبل المدعي عليه:ا عبر البريد [مفاده: العقد نص علي ان القيمه الاجماليه حسب ما يتم انجازه من اطوال متريه لم يكمل المدعي: تنفيذ الاعمال ولم تكن طبقا للمواصفات المطلوبه بالعقد واتلف وقطع كبلات الكهرباء اثناء الحفر وتم رفض احدي طبقات الردم والدفان من قبل الاستشاري والمشروع علي العقد المعين من الجهه المالكه شركه (...) لاستخدامه مواد غير مطابقه للمواصفات واصول الصنعه مما ادي الي ترك الاعمال دون استكمال وانتهاء رخصه الحفر وتم تمديدها وتحملنا 14270 ريال تم انذار المدعي: بالخطاب رقم 1/44/م بتاريخ 14/6/2023م عن طريق الايميل الرسمي وتحميله جميع المخالفات والتمديدات الناتجه عن توقف الاعمال وانذر بانه سيتم استكمال الاعمال من مقاول اخر واستبعادكم من المشروع وتم الحاق خطاب اخر برقم 2/44/م ض ح بتاريخ 25/6/2023م وبناء عليه تم سحب الاعمال وتكليف مقاول اخر. ارفق خطابين.] وافاد وكيل المدعي:ه بانه لم يطلع علي جواب المدعي عليه:ا وافهم بان المذكره في ملف القضيه وعليه التواصل مع امانه السر وتزويده بنسخه منها في حال عدم ظهورها لديه في النظام كما افهم بان الدايره ستندب خبيرا للنظر في الاعمال المنفذه ومدي التزام الطرفين ببنود العقد علي ان يتحمل رسوم الخبير ببادي الامر المدعي:ه ثم يتحملها خاسر القضيه وعليه رفعت الجلسه . ثم قدم المدعي: ردا علي البريد مفاده: التمسك بصحه دعواه وارفق عده محاضر استلامات من المالك شركه (...). كما رد المدعي عليه:ا عبر البريد مفاده: ان المدعي: لم يكمل اعماله كون العمل شامل البنود السابقه ذكرها بسعر اجمالي 90 للمتر الطولي وليس تكلفه لكل مرحله علي حده وما تم تنفيذه من المدعي: لا يمثل 30% من اجمالي التكلفه واستخدام مواد غير صالحه للدفان بدانا بالعمل بالمدعي:ه بتاريخ 8/3/2023م وتوقفت عن العمل 26/6/2023م وما قدمه المدعي: من روكوستات استلام للخط رقم 105 بتاريخ 17/7/2023م غير صحيح وغير مطابق لتاريخ التوقف من قبل المدعي: وهذا الخط قام بتنفيذه مقاول اخر والركويست الثاني بتاريخ 12/2/2023م يثبت بانه قام باعمال حفر فقط اي تنفيذ مرحله واحدي من المراحل السابق ذكرها. وفي جلسه الاربعاء 29/10/1445ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار الخبره رقم 4560484856 وتاريخ 15/10/1445ه وعين الخبير مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وكلف بالمهام المشار لها في الجلسه السابقه وسددت رسومه مبلغ 4370 ريال من قبل المدعي:ه وما زال الخبير قيد اعداد تقريره ورفعت الجلسه لمتابعه صدور التقرير. وفي جلسه يوم الاحد 17/12/1445ه حضر وكيل المدعي:ه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وتشير الدايره الي ان الخبير اصدر تقريره النهايي وبعرضه علي وكيل المدعي:ه افاد بانه معترض علي التقرير وقدم ملاحظاته للخبير واجاب عنها في التقرير وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي التقرير. وصدر تقرير الخبير النهايي المؤرخ في 24/ 12 / 1445ه والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعي:ه مبلغ قدره (47102.40) ريال. وفي جلسه الاحد 8/1/1445ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي تقرير الخبير والاعتراضات المقدمه من الطرفين ورد الخبير عليها وتوجد ملاحظات للدايره وسيجري اشعار الخبير بها للاجابه عنها، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي:ه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي:ه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه: قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، وتعويض عن اضرار بسبب التاخر واتعاب المحاماه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فحيث طالبت المدعي:ه الزام المدعي عليه:ا قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في حفر ودفان وترحيل الي المشون وقص اسفلت وتوريد اعمال الفرشه الحبيبه اسفل واعلي المواسير بمبلغ قدره (89,332.92) ريال لم يسدد منها شيء وتوقف عن العمل لمده (17) يوم لتاخر المدعي عليه:ا باصدار التراخيص وتحملت موكلتي تكاليف اليوميه لثلاث قلابات واثنين من البوكلينات ورصاصه ومقص واحده وست عمال ومهندس ومقدار التعويض المطلوب (95,850) ريال واضرار تقاضي مبلغ وقدره (37036) ريال وقدمت في سبيل اثبات دعواها عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال مخطط شبكات شمال (...) حي (...) - (...) بتاريخ 2023/03/08م علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) للمقاولات والطرف الثاني شركه (...) للتجاره والمقاولات وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين وقدم مستخلصين علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات وقدم بيان تكاليف معدات بتاريخ 2023/06/25م علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات تضمن تكاليف المعدات اليوميه لليوم الواحد الخاصه بالمشروع بمبلغ اجمالي قدره( 5,000) ممهور بختم منسوب لشركه (...) للتجاره والمقاولات واجملت المدعي عليه:ا جوابها لم يكمل المدعي: تنفيذ الاعمال ولم تكن طبقا للمواصفات المطلوبه بالعقد وترك الاعمال دون استكمال واتلف وقطع كبلات الكهرباء اثناء الحفر ونص العقد نص علي ان القيمه الاجماليه حسب ما يتم انجازه من اطوال متريه واجملت المدعي:ه ردها بالتمسك بصحه دعواه وارفق عده محاضر استلامات من المالك شركه (...) وقد اطلعت الدايره علي ردود الطرفين واختلافهما في الاعمال المنفذه ومدي التزام الطرفين ببنود العقد فاصدرت الدايره قرار الخبره وعين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وكلف بالمهام واصدر الخبير تقريره النهايي باستحقاق المدعي:ه مبلغ قدره (47.102.40) ريال، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعي:ه مبلغ قدره (47102.40) ريال للاسباب التي ذكرها مفصله في تقريره، وحيث انه من المتقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي ويخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر ، وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها فاذا رات الدايره في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين بالدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه فلها ذلك ، ولذلك فان الدايره تقرر وجاهه التقرير الهندسي والاخذ به بعد اجابه الخبير، وبما ان اتعاب الخبره دفعت ابتداء من المدعي:ه علي ان تحمل في نهايه الدعوي لخاسر الدعوي وبما ان المدعي عليه:ا خسرت الدعوي فان الدايره تحملها دفع الاتعاب ، واما طلب المدعي:ه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليه:ا مماطله والجات المدعي:ه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي:ه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليه:ا بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي:ه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (4710) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم ( ... ) ان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم ( ... )
مبلغا وقدره (47,102.40) ريال سبعه واربعون الف ومايه وريالان واربعون هلله ، اضافه لاتعاب الخبير مبلغا وقدره (4,370) ريال اربعه الاف وثلاثمايه وسبعون ريالا، اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (4,710) ريال اربعه الاف وسبعمايه وعشره ريالات.