moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٥٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر عن المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر عن المدعي عليها/(...)بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، الصادره من الموثقين، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه: (اولا: الوقايع: بتاريخ: ٢٦/ ١/ ٢٠٢٠م، الموافق: ١/ ٦/ ١٤٤١ه، تم ابرام عقد مقاوله بين كل من المدعيه والمدعي عليها، حيث اتفقا علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال المقاوله (الحفر) لمواقف ذكيه لمشروع(...) بموجب العقد رقم: (...)، لمده اقصاها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ استلام الموقع بشكل رسمي وبمبلغ اجمالي وقدره: (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي غير شامل قيمه الضريبه المضافه. اثناء تنفيذ المدعيه للمشروع تبين للمدعي عليها ان المشروع يتطلب زياده بالاعمال التي ستقوم بها المدعيه مما يترتب عليه زياده في القيمه المتفق عليها في العقد، وتواصلت المدعي عليها مع المدعيه بشان الزياده وتم الاتفاق علي زياده الاعمال والتغيير في القيمه الاجماليه للتعاقد، وبعد انتهاء المدعيه من تنفيذ الاعمال المكلفه بها في المشروع بلغت قيمه الاعمال المنجزه من قبل المدعيه مبلغ اجمالي قدره: (١,٠٤٢,٠٠٠) مليون واثنان واربعون الف ريال سعودي، تم سداد جزء من المبلغ من قبل المدعي عليها وقدره: (٣٤٩,٩٨٨) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال فقط علي ثلاث دفعات: ١- بتاريخ: ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠م، تم سداد مبلغ وقدره: (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي. ٢- بتاريخ: ٥/ ٥/ ٢٠٢٠م تم سداد مبلغ وقدره: (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال سعودي. ٣- بتاريخ: ١٧/ ٦/ ٢٠٢٠م تم سداد مبلغ وقدره: (١١٢,٧١٥) مايه واثنا عشر الف وسبعمايه وخمسه عشر ريال سعودي. خصم قيمه المواد. وتبقي في ذمه المدعي عليها الجزء الاخير مبلغ وقدره: (٦٩٢,٠١١.٠٨) ستمايه واثنان وتسعون الفا واحد عشر ريالا وثمان هللات. وبتاريخ: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، تم اخطار المدعي عليها بموجب خطاب مرسل عن طريق البريد السعودي المسجل بسداد المبلغ المتبقي، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد، وهو الامر الذي دفع موكلتنا بقيد دعواها في مواجهه المدعي عليها للمطالبه بالزام المدعي عليها شركه المواقف الذكيه بدفع المبلغ المستحق وقدره: (٦٩٢,٠١١.٠٨) ستمايه واثنان وتسعون الف واحد عشر ريال وثمان هللات)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد الكترونيا خلال اربعه ايام، وعلي المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليها خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك، كما عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك. وبتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان المدعيه اقرت بان التعاقد كان مع موكلته مباشره وليس مع المالك شركه (...)وهو اقرار صحيح الا انها ناقضت نفسها بقيامها بمخاطبه مالكه المشروع والتنسيق معها مباشره دون الرجوع لموكلته المقاول الرييس، واضاف ان مده التنفيذ كانت (٣٠) يوما من تاريخ توقيع العقد المؤرخ في: ٢٦/ ١/ ٢٠٢٠م بقيمه: (٣٥٠,٠٠٠) ريال، الا ان قواعد المواقف الذكيه الثلاثه المنصوص عليها بالعقد الاساسي لم يتم الانتهاء منها الا في: ٣/ ٦/ ٢٠٢٠م، وتوقفت المدعيه رسميا بتاريخ: ٢٣/ ٣/ ٢٠٢٠م، بدعوي ان توقفهم عن العمل بسبب جايحه كورونا، من خلال خطابهم الموجه مع العلم انه لم يتم تسليم هذه القواعد لموكلته بمحضر رسمي حتي تاريخه، واضاف انه تم تعميد المدعيه بعد اسبوع من انتهاء القواعد في العقد الاساسي في: ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠م، بوجود اعمال اضافيه مطلوبه من المالك تتلخص في اعمال التمديدات الكهرباييه من خلال حفر خندق وتوريد وتركيب المواد اللازمه وعمل الاختبارات لذلك، وبقيمه اضافيه قدرها: (٦٩٢,٠٠٠) ريال، وقد تم الغاء الاعمال الاضافيه بعد التعميد باسبوع واحد فقط وقامت المدعيه بتزويد موكلته ببيان رسمي في: ١٧/ ٦/ ٢٠٢٠م، متضمنا الاعمال الاضافيه التي لم يتم تنفيذها وهذا يؤكد ان المشروع غير منفذ بالكامل كما جاء في دعواهم، واضاف ان ما ذكرته المدعيه من ان تكلفه الاعمال المنفذه بلغت: (٦۹۲,۰۱۱) ستمايه واثنان وتسعون الفا واحد عشر ريالا لم يسدد منها شيء الجواب عليه: ان العقد الاساسي بقيمه: (٣٥٠,٠٠٠) ريال وتم سدادها بالكامل، وفيما يخص الاعمال الاضافيه فقد تم تعميد المدعيه بالاعمال الاضافيه بشرط الا يتم صرف مستحقاتها الا عند اعتماد صرف المستحقات من المالك بعد التنفيذ، الا ان المدعيه لم تنفذها وقد اقرت كتابيا بعدم تنفيذها للاعمال الاضافيه وبذلك لا تستحق اي مبالغ اضافيه للاعمال التي لم يتم تنفيذها، وذكر انه بتاريخ: ٢١/ ٦/ ٢٠٢٠م، تم تعميد موكلته من شركه (...)بايقاف المشروع ونقل وحدات المواقف الذكيه الموجوده في مستودعات الشركه الناقله التابعه لموكلته الي مستودعات (...) وعزمهم تحديد موقع اخر لاحقا، وقد تم النقل والتسليم. وبتاريخ: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه العقديه المبرمه بينها وبين موكلته، كما اقرت بصحه واقعه تعميدها لموكلته بالقيام بالاعمال الاضافيه التي نتج عنها تعديل قيمه العقد، وفيما يخص دفاعها المتعلق بالمواد غير المشتراه واجور العماله للمواد التي لم يتم العمل عليها فغير دقيق حيث انها لم تبين ان هذا الكشف تم اعداده بطلب منها وتم اعتماده منها ببريد الكتروني مرسل منها حيث تم خصم مبلغ اجمالي قدره: (١١٢,٧١٥) مايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، من مستحقات موكلته ليتبقي مبلغ وقدره: (٦٤٩,٢٨٥) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا مقر به من قبل المدعي عليها بموجب البريد الالكتروني المرسل منها. وفي جلسه: ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤ه، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ: ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٤ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينات موكلته الكترونيا خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الرد علي البينات المقدمه خلال ثلاثه ايام فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: ان بينات موكلته تتمثل في الاتي: البينه الاولي: العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها. البينه الثانيه: الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ: ١٠/ ٦/ ٢٠٢٠م والموجه الي المدعيه بشان اعتماد القيمه الاجماليه للعقد بناء علي امر الشراء المعدل. البينه الثالثه: حواله بنكيه بمبلغ قدره: (١٤٠,٠٠٠) ريال صادره من المدعي عليها بتاريخ: ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠م. البينه الرابعه: حواله بنكيه بمبلغ قدره: (١٤٠,٠٠٠) ريال صادره من المدعي عليها بتاريخ: ٥/ ٥/ ٢٠٢٠م. البينه الخامسه: البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والموجه للمدعيه والتي تقر فيه بصحه مطالبه المدعيه بمبلغ: (٦٤٢,٢٨٥) ستمايه واثنان واربعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا. البينه السادسه: كشف الاعمال الغير منفذه والصادره من المدعي عليها. البينه السابعه: الاخطار المرسل من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ: ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه. وبتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف: الرد علي البينات المقدمه من المدعيه، الرد علي البينه الاولي: هذه ليست بينه ولكنها وثيقه تثبت ان العقد كان بقيمه: (٣٥٠,٠٠٠) ريال، وتم سدادها بالكامل. الرد علي البينه الثانيه: هذه ليست بينه وانما امر مشروط بالتنفيذ والاستلام وصرف المستحقات، وقد تم ايقاف المشروع باعتراف المدعيه حيث قامت بعمل بيان من قبلها بالاعمال التي لم يتم تنفيذها في: ٢٠٢٠/٦/١٧م. الرد علي البينه الثالثه والرابعه: هذه ليست بينه للمدعيه بل اثبات بسداد الدفعه الاولي من العقد الاساسي لصالح المدعيه في وقتها. الرد علي البينه الخامسه: هذا البريد الالكتروني تم تقديمه بنهايه العام الميلادي ٢٠٢٠م وحسب طلب المدعيه بغرض ادراجه بالقوايم الماليه لعام ٢٠٢٠م لايضاح حاله المشروع المتوقف منذ شهر: ٢٠٢٠/٦م، وهذا البيان مبتور لان المدعيه استلمت بعد ذلك وبتاريخ: ٢٠٢١/١٢/٤م باقي قيمه العقد بقيمه: (٧٠,٠٠٠) ريال، ومرفق وصل استلامهم لهذه الدفعه الاخيره التي تجاهلوها تماما في دعواهم. الرد علي البينه السادسه: ادعاء غير صحيح فالكشف قامت باصداره وتسعيره بمبلغ مقطوع المدعيه وهو موقع من مديرهم العام وممهور بختمها، وقمنا نحن بترجمته فقط وارفقناه ضمن مذكرتنا الاولي فكيف تقوم المدعيه باعداد البيان ثم تعتبره بينه لهم؟ وفي جلسه: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤ه، والي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وبسؤال الطرفين عن المبالغ المسلمه للمدعيه فذكر الطرفان بان المبالغ المسلمه للمدعيه: (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق ترجمه البريد الالكتروني المذكور من ضمن بيناتها في المذكره المقدمه بتاريخ: ١١/ ١١/ ١٤٤٤ه، خلال يومين، فاستعدت بذلك. وبتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ترجمه للبريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها والموجه لموكلته بتاريخ: ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م، والمتضمن ان المبالغ المستحقه للمدعيه مقدارها: (٦٤٩,٢٨٥) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا. وبتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من ممثل المدعي عليها كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف: انه ومع استمرار توقف المشروع دون اتخاذ قرار من المالك، تم تحويل الدفعه الاخيره من العقد وقيمتها: (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال بعد البريد الالكتروني بحوالي عام وبتاريخ: ٤/ ١٢/ ٢٠٢١م، وذكر ان المدعيه مستمره في عدم ايضاح طريقه حساب قيمه الاعمال التي تم الغاؤها عند الغاء المشروع من المالك، كما انها مستمره في تجاهل ما قامت به من ارسال البريد الالكتروني الذي يوضح انهم قاموا بتقدير الاعمال الملغاه بقيمه مقطوعه ودون اطلاعنا علي كيفيه التقدير لحجم الاعمال وقيمتها. وفي جلسه: ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ: ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، التي ارفقت فيها الترجمه المطلوبه منها في الجلسه الماضيه، كما اشارت الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ: ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه، ثم حصرت المدعيه وكاله دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٧٩.٢٨٥) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٧٩.٢٨٥) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في رساله بريد الكتروني بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م مرسله من المدعي عليها الي المدعيه اقرت فيها المدعي عليها بان المبالغ المستحقه للمدعيه قدرها: (٦٤٩,٢٨٥) ستمايه وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا، والاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه والاجماع، وبما ان اجمالي قيمه العقد (١,٠٤٢,٠٠٠) مليون واثنان واربعون الف ريال، وبما انه تم خصم قيمه المواد التي لم تورد من المدعيه من اجمالي قيمه العقد باقرار الطرفين بمبلغ قدره (١١٢,٧١٥) ريالا، فتصبح قيمه العقد الاجماليه بعد خصم قيمه المواد التي لم تورد (٩٢٩,٢٨٥) ريالا، وبما ان المبالغ المسدده للمدعيه باقرار الطرفين (٣٥٠,٠٠٠) ريالا، وعند خصم هذه المبالغ المسدده وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ريالا من اجمالي قيمه العقد وقدرها (٩٢٩,٢٨٥) ريالا، يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه (٥٧٩,٢٨٥) ريالا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٥٧٩.٢٨٥) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا، والله الموفق.